Contratação de empresa especializada para execução de obras de recapeamento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas ruas Horácio Negreiro trecho 01 e 02, professor Virgilho, da Prata, Sergipe, enfrente a Policia, Trav. Horácio Negreiro, Ceará, Rua Paraíba e 21 de abril do município de Tocantinópolis – TO, compreendendo serviços de preparação da base, aplicação de pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ, compactação, sinalização e demais serviços complementares necessários à perfeita execução da obra, conforme projetos, planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro.
MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLISTocantinópolis/TO
Prazo de propostas encerrado em 20/08/2026, 08:29.
Vale a pena para a sua empresa?
A IA lê o edital e responde em 15 segundos: o veredito, os pontos que pesam e o que fazer a seguir. Um veredito grátis por conta; nos planos pagos, sem limite.
Decifre este edital com IA
A IA lê o edital e os anexos e devolve o resumo, os documentos de habilitação exigidos, os prazos e os riscos — cada ponto com a página citada. Nos planos Essencial e Pro.
Ficha da licitação
- Modalidade
- Pregão - Eletrônico
- Modo de disputa
- Fechado
- Número de controle PNCP
- 01224716000135-1-000112/2026
- Número da compra
- (504) | 2-0
- Processo
- 156/2026
- Publicado em
- 21/08/2026
- Abertura das propostas
- 20/08/2026, 08:00 (mês passado)
- Encerramento das propostas
- 20/08/2026, 08:29 (mês passado)
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
- Registro de preços
- Sim — gera ata de registro de preço
Vale disputar? O que o PNCP já mostra
Números públicos sobre este órgão e sobre os itens deste edital.
Quanto MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS compra de Obras e Engenharia
2 licitações
R$ 7.603.806,51 em valor estimado · última em 21/08/2026
Quem mais venceu em MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS
- 1.32.050.702 VAGNO FERREIRA CONCEICAO2 vitórias
- 2.VM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA1 vitória
- 3.R PEREIRA DOS SANTOS LTDA1 vitória
Por quanto o governo costuma pagar
8 itens deste edital já têm preço homologado na base do Licitário.
A faixa completa de cada item, por UF e por órgão, fica no Analytics.
Itens (10)
Confira se algum item bate com o que a sua empresa fornece.
Edital e anexos
Os arquivos são servidos pelo PNCP. O Licitário não altera o conteúdo do edital.
Oportunidades abertas parecidas
Outras licitações de Obras e Engenharia ainda recebendo proposta. Acompanhe o seu ramo sem procurar uma a uma.
- [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa para executar serviços de pavimentação asfáltica com meios-fios, sarjetas, calçadas e…Tupirama/TO · MUNICIPIO DE TUPIRAMA · Propostas até 05/10/2026
- Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de pavimentação de vias urbanas (PA 09032026- 089479) - Ministério das Cidades,…Xambioá/TO · MUNICIPIO DE XAMBIOA · Propostas até 06/10/2026
- [Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NO…Sandolândia/TO · MUNICIPIO DE SANDOLANDIA · Propostas até 07/10/2026
- [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, MODIFICADA POR ADITIVO, EM…Ponte Alta do Tocantins/TO · MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS · Propostas até 07/10/2026
- Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do edifício anexo ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins,…Palmas/TO · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS · Propostas até 08/10/2026
Outras compras de MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS
- [LICITANET] - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recapagem de pneus, incluindo, quando tecnicamente…Abertura: 30/09/2026
- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recapagem de pneus, incluindo, quando tecnicamente necessário,…Abertura: 30/09/2026
- [LICITANET] - Aquisição de 05 (cinco) Veículos Automotores Novos, Zero Quilômetro, tipo caminhonete pick-up cabine dupla com tração 4x4,…Abertura: 22/09/2026
- Aquisição de 05 (cinco) Veículos Automotores Novos, Zero Quilômetro, tipo caminhonete pick-up cabine dupla com tração 4x4, organizados em…Abertura: 22/09/2026