Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução da obra de reforma do prédio da Câmara Municipal de Palmeirante, Estado do Tocantins, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e todos os demais insumos necessários à completa execução dos serviços, conforme projetos de engenharia, memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo licitatório
PALMEIRANTE CAMARA MUNICIPALPalmeirante/TO
Prazo de propostas encerrado em 10/09/2026, 23:59.
Vale a pena para a sua empresa?
A IA lê o edital e responde em 15 segundos: o veredito, os pontos que pesam e o que fazer a seguir. Um veredito grátis por conta; nos planos pagos, sem limite.
Decifre este edital com IA
A IA lê o edital e os anexos e devolve o resumo, os documentos de habilitação exigidos, os prazos e os riscos — cada ponto com a página citada. Nos planos Essencial e Pro.
Ficha da licitação
- Modalidade
- Concorrência - Presencial
- Modo de disputa
- Aberto
- Número de controle PNCP
- 04343171000174-1-000019/2026
- Número da compra
- (187) | 1-0
- Processo
- 40/2026
- Publicado em
- 26/08/2026
- Abertura das propostas
- 26/08/2026, 08:00 (mês passado)
- Encerramento das propostas
- 10/09/2026, 23:59 (há 22 dias)
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
Saúde fiscal do órgão
Saúde fiscal de Palmeirante/TO
Este órgão tem nota CAPAG do Tesouro Nacional (ano-base 2024) — o sinal de quem paga em dia. Disponível nos planos Essencial e Pro.
Ver planosVale disputar? O que o PNCP já mostra
Números públicos sobre este órgão e sobre os itens deste edital.
Quanto PALMEIRANTE CAMARA MUNICIPAL compra de Obras e Engenharia
1 licitação
R$ 730.877,02 em valor estimado · última em 26/08/2026
Por quanto o governo costuma pagar
O Analytics mostra a mediana e a faixa do preço homologado de qualquer item, quem vence em cada órgão e o raio-X de qualquer concorrente.
Itens (1)
Confira se algum item bate com o que a sua empresa fornece.
Edital e anexos
Os arquivos são servidos pelo PNCP. O Licitário não altera o conteúdo do edital.
Oportunidades abertas parecidas
Outras licitações de Obras e Engenharia ainda recebendo proposta. Acompanhe o seu ramo sem procurar uma a uma.
- [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa para executar serviços de pavimentação asfáltica com meios-fios, sarjetas, calçadas e…Tupirama/TO · MUNICIPIO DE TUPIRAMA · Propostas até 05/10/2026
- Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de pavimentação de vias urbanas (PA 09032026- 089479) - Ministério das Cidades,…Xambioá/TO · MUNICIPIO DE XAMBIOA · Propostas até 06/10/2026
- [Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NO…Sandolândia/TO · MUNICIPIO DE SANDOLANDIA · Propostas até 07/10/2026
- [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, MODIFICADA POR ADITIVO, EM…Ponte Alta do Tocantins/TO · MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS · Propostas até 07/10/2026
- Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do edifício anexo ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins,…Palmas/TO · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS · Propostas até 08/10/2026